Договора оказания услуг по наполнению сайта
Шаблон договора на наполнение сайта контентом между юридическими лицами. Подходит для работ по созданию разделов, каталогов и контента, когда нужно закрепить сроки выполнения, порядок приемки, доступ к админ-панели и конфиденциальность.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
оказания услуг по наполнению сайта
|
г.
|
«» 2026 г.
|
________________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить работы по наполнению сайта контентом, созданию дополнительных разделов и каталогов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат.
1.2. Объем работ, сроки выполнения, стоимость и порядок оплаты определяются приложениями к настоящему Договору.
1.3. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Исполнитель приступает к работам после поступления предоплаты и получения необходимых материалов и доступов.
2.2. Заказчик в течение ______ рабочих дней после передачи результата обязан проверить сайт на наличие смысловых, орфографических, грамматических и технических ошибок и направить замечания.
2.3. Исполнитель обязан устранить выявленные замечания в течение ______ рабочих дней. При отсутствии замечаний результат считается принятым.
2.4. После передачи откорректированной версии сайта Стороны подписывают акт выполненных работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с приложениями, информировать Заказчика о ходе работ и приостанавливать выполнение при необходимости дополнительного согласования.
3.2. Заказчик обязан своевременно оплачивать услуги, предоставлять контент, исходные материалы и код доступа к панели администрирования сайта, а также гарантировать правомерность использования переданных материалов.
3.3. Исполнитель вправе не приступать к работе либо приостановить ее при нарушении Заказчиком своих обязательств.
4. ЦЕНА И РАСЧЕТЫ
4.1. Общая стоимость работ составляет __________________ рублей.
4.2. Предоплата составляет __________________ рублей. Окончательный расчет производится по результатам подписания акта выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ФОРС-МАЖОР И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Информация о коммерческой деятельности, технологиях и решениях, полученная при исполнении Договора, признается конфиденциальной.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Настоящий Договор действует с момента подписания до полного исполнения обязательств и может быть расторгнут при существенной просрочке исполнения либо по соглашению Сторон.
5.5. Споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда ________________________ после попытки урегулирования путем переговоров.
|
Реквизиты Исполнителя
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП:
Банк:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
|
Реквизиты Заказчика
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП:
Банк:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
|
|
Исполнитель
|
Заказчик
|
Какие документы обычно идут вместе с этим шаблоном
Для наполнения сайта полезно держать рядом базовый договор на услуги и уведомление о расторжении, чтобы не спорить отдельно о последнем пакете публикаций, правках и доступах к админке.
В комплекте
2
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
0
Еще 2 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Помогает сверить базовый договор на услуги, если текущий шаблон касается более узкого вида услуг.
Обычно с него начинают.
Нужно, если услуги прекращаются досрочно и важно отдельно зафиксировать момент отказа и финальные расчеты.
Нужен для уведомления, претензии или изменения условий.
Подробный разбор
Материалы, которые разбирают этот документ по существу.
Когда подходит этот шаблон
Этот шаблон подходит, когда одной стороне нужно регулярно наполнять сайт карточками, статьями, описаниями товаров или иным контентом, а другой важно заранее зафиксировать ТЗ, доступы, дедлайны, приемку публикаций и порядок правок.
- Подходит для услуг, где важны процесс, сроки, приемка и расчеты.
- Подходит, если нужно развести постоянное обслуживание, разовые задачи и дополнительные работы.
- Не подходит, если основной интерес сторон - отдельный результат работ.
Что проверить перед подписанием
Перед подписанием важно проверить не только текст договора, но и весь рабочий контур: кто дает контент-план и материалы, кто размещает публикации в админке, сколько раундов правок входит в цену, что считается принятой единицей контента и как закрываются доступы и расчеты при остановке работ.
- Проверьте предмет услуг, объем, сроки, приемку и оплату.
- Сверьте дополнительные работы, доступы, исходные материалы и возврат аванса.
- Не оставляйте размытыми хвостовые вопросы после прекращения договора.
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, то есть совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Базовая квалификация договора: наполнение сайта контентом — возмездное оказание услуг, предмет которых составляют действия по созданию и размещению публикаций.
Основание: Гражданский кодекс РФ, статья 779.
Калькулятор риска переквалификации ГПХ
Быстрая оценка 0-100: управление исполнителем, документы/оплата и коммуникации.
Открыть калькулятор ГПХПолезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Практический разбор договора на техническую поддержку сайта: лимит часов, порядок заявок, аварийные сбои, срочные доработки, права на доступы, резервные копии и судьба незакрытых задач после прекращения обслуживания.
В 2026 бизнес массово работает через ГПХ и самозанятых, но переквалификация обычно прилетает не из-за названия договора, а из-за реальной операционки. В этом лонгриде - где ломается конструкция, какие формулировки и процессы убивают позицию, какие документы собирать и что делать прямо сейчас.
Практический разбор приемки по ГПХ: что именно сдавать, когда подписывать акт, как формулировать замечания, как разводить частичную приемку и доработку и почему слабый блок приемки ломает даже хороший договор, особенно в работе с самозанятыми и поэтапными подрядчиками.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Шаблон для найма исполнителя на системное администрирование. Фиксирует перечень оборудования, регламент работ, порядок ежемесячных расчётов и условия пролонгации.
Шаблон договора с няней между физическими лицами. Закрепляет режим работы, перечень обязанностей, ежемесячную оплату, дополнительные часы и ответственность за безопасность ребёнка.
Шаблон договора оказания услуг на территории заказчика между юрлицами. Закрепляет место и порядок доступа, перечень работ, предоплату, приёмку и ответственность исполнителя.
Шаблон договора на размещение рекламных материалов в интернете между юридическими лицами. Фиксирует порядок оказания услуг, стоимость и расчеты, ответственность и конфиденциальность, условия расторжения и споров.