Договор уступки прав требования по подрядным работам
Цедент уступает Цессионарию права и обязательства по договору строительного подряда. Цессионарий принимает работы у подрядчика и производит их оплату. Договор определяет условия уступки, права сторон и порядок разрешения споров.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
уступки прав требования по подрядным работам
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из договора строительного подряда №__________ от «______» __________ 2026 г., заключенного между Цедентом и Подрядчиком на строительство ______________________ расположенного по адресу: ______________________.
2. УСЛОВИЯ УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Договора кредиторской задолженности.
2.2. Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (Формы КС-2), подписанным Цедентом и Подрядчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Цедент:
3.1.1. Обязуется в день подписания настоящего Договора передать Цессионарию в соответствие с п.1.1 настоящего Договора экземпляры документов, удостоверяющих права и обязательства по акту сдачи-приемки документов, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. Уведомляет Подрядчика о замене лиц в обязательстве одновременно с передачей документов.
3.2. Цессионарий:
3.2.1. Обязуется принять по акту от Цедента документы, удостоверяющие право требования, в соответствие с п.3.1.1 настоящего Договора.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясения, военные действия и др.), не зависящих от волеизъявления сторон настоящего Договора, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие от случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации форс-мажорных обстоятельств.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения. При не достижении договоренности спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действителен со дня его подписания сторонами. Действие настоящего Договора ограничено надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком перед Цессионарием.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Если по каким-либо обстоятельствам, независящим от воли сторон исполнение обязательств, по котором по настоящему Договору уступка требования, стало невозможным перед Цессионарием, настоящий Договор расторгается с момента появления вышеуказанных обстоятельств и каждая из сторон в этом случае обязана возвратить другой все полученное по настоящему Договору.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Цедент
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
Цессионарий
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
9. ПОДПИСИ СТОРОН
|
Цедент
|
Цессионарий
|
Какие документы обычно идут вместе с этим шаблоном
Для уступки прав по подрядным работам полезно держать рядом базовую уступку прав и договор подряда.
В комплекте
2
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
0
Еще 2 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Помогает сверить базовую модель уступки прав.
Обычно с него начинают.
Полезен, если ситуация смещается с уступки права требования на замену должника и перевод обязательства.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Подробный разбор
Материалы, которые разбирают этот документ по существу.
Когда подходит этот шаблон
Этот шаблон подходит, когда меняется кредитор, объем требования или состав обязательства и сторонам важно точно описать основание долга, передаваемые права и подтверждающие документы. Он нужен там, где ошибка в формулировке быстро превращается в спор о самом составе требования.
- Подходит для перехода права требования или изменения состава обязательства.
- Подходит, если спор может возникнуть по объему передаваемого права и основанию долга.
- Не подходит, если стороны по факту меняют должника или прекращают обязательство.
Что проверить перед подписанием
Перед подписанием лучше проверить не только формулировки, но и то, как отношения будут работать на практике: что именно получает каждая сторона, какими документами это подтверждается, когда возникают расчеты и как стороны будут закрывать спорные хвосты, если исполнение пойдет не по плану.
- Сверьте основание долга, объем права и подтверждающие документы.
- Проверьте уведомление должника, проценты, неустойку и обеспечительные меры.
- Не смешивайте переход права требования с иной перестройкой обязательства.
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.
Базовая норма цессии по подрядным работам: уступка оплаты по договору подряда допускается без согласия подрядчика-должника, но с его уведомлением.
Основание: Гражданский кодекс РФ, статья 382.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Цедент уступает цессионарию права требования к заемщику по кредитному договору. Договор определяет объем передаваемых прав, цену уступки, порядок передачи документов и уведомления должника. Подходит для оформления передачи кредитной задолженности другому кредитору.
Цедент уступает Цессионарию право требования к Должнику. Уступка касается страхового возмещения за ущерб от ДТП. Договор устанавливает порядок расчетов и ответственности сторон.
Цедент уступает цессионарию право требования, а часть цены оформляется задатком как обеспечением сделки. В договоре важно определить объем передаваемого требования, документы-основания, срок окончательного расчета и последствия отказа от сделки.
Одно юридическое лицо уступает другому право требования к должнику по существующему обязательству. Договор определяет предмет уступки, цену, порядок передачи документов и уведомления должника. Подходит для оформления цессии между организациями в коммерческих отношениях.