Договор на проведение изыскательных работ
Исполнитель выполняет изыскательные работы для Заказчика. Работы включают топографическую съемку и составление плана. Договор устанавливает сроки, оплату и ответственность.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
на проведение изыскательных работ
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:
1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка __________ категории сложности площадью __________ га, расположенного по адресу: ______________________, в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).
1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:
2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – __________ календарных дня.
2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – __________ календарных дня.
2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – __________ календарных дней.
2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.
2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет __________ дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.
2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере __________% от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.
2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:
3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – __________ рублей (без НДС).
3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – __________ рублей (без НДС).
3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере __________% от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.
3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.
3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в __________-дневный срок принимать по ним решения.
4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).
4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.
4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:
5.1.1. Инженерно-топографический план участка.
5.2. В течение __________ рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более __________ месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.
7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.
7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за __________ дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.
7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за __________ дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.
7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.
9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Исполнитель
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
Заказчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
11. ПОДПИСИ СТОРОН
|
Исполнитель
|
Заказчик
|
Какие документы обычно идут вместе с договором на проведение изыскательных работ
Комплект включает базовый договор услуг, техническое задание, акт приёмки этапов работ и соглашение о расторжении.
В комплекте
5
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
3
Еще 2 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Базовый договор возмездного оказания услуг — ориентир для сверки условий.
Обычно с него начинают.
Техническое задание — фиксирует вид изысканий, площадь участка, систему координат и состав материалов.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Календарный план — устанавливает сроки полевых и камеральных этапов работ.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Фиксирует передачу результатов каждого этапа изысканий — основание для поэтапной оплаты.
Нужен, чтобы зафиксировать результат или этап.
Нужно при досрочном прекращении изыскательных работ — фиксирует объём выполненного и расчёты.
Помогает корректно закрыть этап или отношения.
Когда подходит этот шаблон
Шаблон подходит для заказа инженерных изысканий — в частности, топографической съёмки незастроенного земельного участка и составления топографического плана в масштабе 1:500 (в бумажном виде и в формате dwg). Такие работы выполняются перед проектированием, получением градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) или кадастровыми работами.
Шаблон не подходит для комплексных инженерно-геологических, гидрогеологических или экологических изысканий — они требуют более детального технического задания и специального допуска СРО. Также не применяется для геодезических работ на застроенных территориях, где необходима координация с существующими коммуникациями.
- Предмет договора — топографическая съёмка масштаба 1:500 незастроенного участка определённой площади и категории сложности (п. 1.1.1)
- Результат передаётся в двух форматах: бумажный топоплан и электронный файл в формате dwg (п. 1.1.2)
- Договор вступает в силу после подписания, предоставления необходимых документов и получения аванса (п. 2.1)
- Исполнитель должен иметь допуск СРО на выполнение инженерных изысканий или работать в рамках саморегулирования
- Стоимость делится на этапы — каждый этап оплачивается отдельно согласно графику (п. 3.2)
- Площадь участка и его границы согласуются в Приложении №2 (ситуационный план)
Что проверить перед подписанием
Главный риск при заказе изыскательных работ — приёмка результатов без проверки соответствия государственным нормативам. Топографический план должен быть выполнен в местной или государственной системе координат, соответствовать ГОСТ Р 51872-2019. Если план не принят органами кадастра или проектировщиком из-за несоответствия нормативам, переделка ложится на Исполнителя только при чётко прописанных гарантийных условиях.
- Проверить наличие у Исполнителя допуска СРО на проведение инженерных изысканий (обязательно для работ на строительные объекты)
- Убедиться, что в договоре указана система координат топоплана: МСК (местная система координат) или ГКСК-2011
- Проверить Приложение №2 (ситуационный план): границы участка должны совпадать с кадастровыми границами по ЕГРН
- Уточнить, включены ли в цену работ: полевые измерения, камеральная обработка, архивный сбор данных о подземных коммуникациях
- Проверить срок исполнения по каждому этапу — задержка этапа 1 (полевые работы) влечёт сдвиг всей сдачи
- Убедиться, что договор предусматривает устранение замечаний проектировщика или кадастрового инженера без дополнительной оплаты
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Договор на изыскательные работы является разновидностью договора подряда, регулируется § 4 гл. 37 ГК РФ. К нему применяются общие нормы о подряде, если иное не предусмотрено специальными статьями 758–762 ГК РФ.
Основание: ГК РФ
Полезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Заказчик поручает исполнителю проведение автоэкспертных работ, связанных с осмотром и оценкой транспортных средств. Исполнитель выполняет необходимые расчеты, готовит заключения и консультирует заказчика по результатам экспертизы. Договор регулирует порядок оплаты, сроки выполнения работ, конфиденциальность и ответственность сторон за качество экспертного заключения.
Шаблон договора на проведение тренинга (обучающего мероприятия) для участника. Определяет порядок участия, стоимость и оплату, гарантии, обязанности и ответственность сторон.
Исполнитель выполняет для Заказчика маркетинговые работы: исследует рынок, сегментирует спрос, ищет потенциальных покупателей и готовит ценовые рекомендации. Договор закрепляет порядок сдачи результатов по акту, расчеты, ответственность сторон и урегулирование споров.
Заказчик поручает Исполнителю оказание медицинских услуг. Исполнитель проводит телеконсультации и телелекции по неврологии. Договор определяет порядок оплаты и ответственность сторон.