Договор подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт
Подрядчик обязуется изготовить пластиковые карты для Заказчика. Заказчик принимает результат работ и производит оплату. Договор определяет сроки изготовления, качество и ответственность сторон.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению пластиковых карт в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору (далее – «Карта») и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Карты изготавливаются Подрядчиком партиями, по несколько карт в каждой партии. Количество Карт в партии, срок изготовления каждой партии, и иные условия изготовления, указываются в Бланке-заказа, подписанном Сторонами.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, из его материалов, его силами и средствами.Подрядчик несет ответственность за предоставленные материалы и оборудование, используемое для проведения работ.
1.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет только Подрядчик до момента передачи резуальтата работ. Заказчик, не при каких условиях не несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. В сроки и в порядке предусмотренные настоящим Договором с участием Подрядчика принять выполненную работу (ее результат).
2.1.2. Предоставлять лицам, предъявившим Карты скидки, указанные в Картах.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Проверять по своему усмотрению ход, качество и сроки проведения работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению обязательств по Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным.
2.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора.
2.2.4. В любое время до дачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика за __________ рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
2.2.5. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик, по своему усмотрению требовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;
- в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.2. Выполнить работы лично. Подрядчик имеет право привлекать к участию в выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, сторонние организации, дополнительных специалистов, консультантов или экспертов только с письменного согласия Заказчика.
2.3.3. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию и документацию, если характер информации и документации таков, что без них невозможно использовать результат работы.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. В качестве оплаты работ Подрядчика, Заказчик передает Подрядчику Карты, произведенные Подрядчиком и принятые Заказчиком, и предоставляет Подрядчику право реализовывать Карты третьим лицам и порядке и на условиях определяемых Подрядчиком самостоятельно.
3.2. Днем оплаты работ считается дата передачи Подрядчику Карт по Акту передачи карт Подрядчику.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ
4.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение __________ рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ.
4.2. Приемка результата выполненных работ оформляется составлением Акта приемки Карт Заказчиком, в котором отмечается качество работ, наличие или отсутствие замечаний со стороны Заказчика.
4.3. При несоответствии качества работ Подрядчика условиям настоящего Договора, составляется рекламационный Акт с указанием замечаний и сроков, в которые их надо устранить. Все недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет. Рекламационный акт составляется не позднее __________ рабочих дней с момента сдачи результата работ Заказчику.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, если такое невыполнение/ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: стихийные бедствия, войны, вооруженные конфликты, массовые гражданские беспорядки, эпидемии и т.п.Сторона, не выполняющая обязательства по Договору по причине форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение __________ дней, с момента наступления обстоятельств, уведомить другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемой дате прекращения указанных обстоятельств, иначе она теряет право ссылаться на данные обстоятельства как на основания, освобождающие от ответственности. При этом Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана доказать действие этих обстоятельств в порядке, установленном действующим законодательством. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок действия настоящего Договора по согласованию. Сторон может быть частично или полностью приостановлен на время действия указанных обстоятельств. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более __________ последовательных календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор посредством письменного уведомления другой Стороны не менее чем за __________ календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть при проведении работ в соответствии с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде ____________________ .
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Подрядчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
Заказчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
10. ПОДПИСИ СТОРОН
|
Подрядчик
|
Заказчик
|
Какие документы обычно идут вместе с договором подряда на изготовление пластиковых карт
Комплект для подряда на изготовление карт: базовый договор, техническое задание с параметрами карт, акт приёмки партии и соглашение о расторжении.
В комплекте
5
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
2
Еще 3 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Базовый договор подряда для сверки структуры предмета, цены и порядка приёмки.
Обычно с него начинают.
Задание с техническими требованиями к картам: материал, размер, дизайн, тираж партии.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Календарный план изготовления партий с контрольными сроками сдачи.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Акт приёмки изготовленных карт — основание для расчёта за каждую партию.
Нужен, чтобы зафиксировать результат или этап.
Соглашение о расторжении договора при прекращении сотрудничества.
Помогает корректно закрыть этап или отношения.
Когда подходит этот шаблон
Шаблон подходит для заказа изготовления пластиковых карт — дисконтных, бонусных, клубных, подарочных или корпоративных — у специализированного производителя (Подрядчика). Карты изготавливаются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Особенность договора: оплата производится не деньгами, а самими изготовленными картами — Заказчик передаёт Подрядчику часть принятых карт, которые тот вправе реализовывать третьим лицам самостоятельно.
Шаблон не подходит, если Заказчик хочет оплатить работы денежными средствами, а не картами — в этом случае нужен стандартный договор подряда с денежным вознаграждением. Также не подходит для изготовления банковских карт с чипом или магнитной полосой — такие изделия требуют лицензирования.
- Стороны: производитель карт (Подрядчик) и организация-заказчик (Заказчик — магазин, фитнес-клуб, кафе и т.п.)
- Карты изготавливаются партиями в соответствии с Бланком-заказа и Приложением №1 (п. 1.1, 1.2)
- Подрядчик несёт риск случайной гибели карт до момента передачи Заказчику (п. 1.4)
- Оплата работы — частью изготовленных карт: Заказчик передаёт их Подрядчику для самостоятельной реализации (п. 3.1)
- Заказчик обязан предоставлять скидки владельцам выданных карт (п. 2.1.2)
- Субподряд возможен только с письменного согласия Заказчика (п. 2.3.2)
Что проверить перед подписанием
Ключевой риск данного договора — неопределённость условий оплаты. Заказчик платит картами, а Подрядчик вправе реализовывать их третьим лицам на своих условиях. Это создаёт риск того, что Подрядчик продаст карты по ценам, невыгодным для Заказчика, или начнёт распространять их через несогласованные каналы. Перед подписанием необходимо согласовать количество карт, передаваемых в счёт оплаты, и ограничения на их реализацию Подрядчиком (например, запрет продажи конкурентам).
- Подготовить и подписать Приложение №1 с полными техническими требованиями к картам (материал, размер, дизайн, функции)
- Заполнить срок приёмки работ в п. 4.1 и срок составления рекламационного акта в п. 4.3
- Согласовать количество карт, передаваемых Подрядчику в счёт оплаты, и ограничения на их реализацию
- Убедиться, что Бланк-заказа содержит точное количество карт в партии и сроки изготовления каждой партии
- Уточнить срок уведомления Заказчика об отказе от договора в п. 2.2.4
- Согласовать порядок уведомления о форс-мажоре и максимальный срок его действия в п. 5.2
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Изготовление пластиковых карт является договором подряда: Подрядчик выполняет конкретный заказ (изготавливает карты по техническому заданию) и сдаёт их Заказчику. Оплата картами — нестандартная, но допустимая форма расчёта.
Основание: ГК РФ
Полезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Практический разбор договора подряда: как описать результат, задание, материалы, этапы, акты, замечания и оплату так, чтобы спор не ушел в бесконечную приемку, доработки без конца и удержание денег за якобы незакрытый этап.
Практический разбор приемки по ГПХ: что именно сдавать, когда подписывать акт, как формулировать замечания, как разводить частичную приемку и доработку и почему слабый блок приемки ломает даже хороший договор, особенно в работе с самозанятыми и поэтапными подрядчиками.
Практический разбор, как корректно оформить расторжение по соглашению сторон: какую дату прекращения выбрать, как закрыть расчеты, акты, имущество, ключи и доступы, и как сформулировать финальный текст так, чтобы спор не вернулся через месяц уже вокруг выезда, депозита или последней оплаты.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Документ оформляет выполнение работ подряда на изготовление типового сайта, включая содержание задания, сроки, этапы и требования к результату. Исполнитель обязан выполнить работу в согласованном объёме, а Заказчик — принять результат и оплатить его после проверки либо поэтапной сдачи. Договор помогает заранее урегулировать приёмку, устранение недостатков, передачу прав на результат и ответственность за просрочку.
Документ оформляет выполнение работ подряда на разработку программных средств учебного назначения, включая содержание задания, сроки, этапы и требования к результату. Исполнитель обязан выполнить работу в согласованном объёме, а Заказчик — принять результат и оплатить его после проверки либо поэтапной сдачи. Договор помогает заранее урегулировать приёмку, устранение недостатков, передачу прав на результат и ответственность за просрочку.
Документ оформляет выполнение работ на создание и передачу научно-технической продукции на межотраслевой основе, включая содержание задания, сроки, этапы и требования к результату. Исполнитель обязан выполнить работу в согласованном объёме, а Заказчик — принять результат и оплатить его после проверки либо поэтапной сдачи. Договор помогает заранее урегулировать приёмку, устранение недостатков, передачу прав на результат и ответственность за просрочку.
Документ оформляет выполнение работ на проведение работ по сертификации стоматологических изделий, включая содержание задания, сроки, этапы и требования к результату. Исполнитель обязан выполнить работу в согласованном объёме, а Заказчик — принять результат и оплатить его после проверки либо поэтапной сдачи. Договор помогает заранее урегулировать приёмку, устранение недостатков, передачу прав на результат и ответственность за просрочку.