Договор подряда на разработку сайта
Заказчик поручает Исполнителю разработку сайта. Исполнитель принимает обязанности по созданию и размещению сайта в Интернете. Договор устанавливает стоимость услуг, порядок расчетов и имущественные права.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
подряда на разработку сайта
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по разработке, изготовлению и размещению Сайта – ____________________ (далее по тексту – Сайт) Заказчика в сети Интернет.
1.2. Стоимость услуг и порядок расчета определяется в соответствии с п.2.1 настоящего Договора.
1.3. Подробный перечень, порядок и сроки выполнения работ Исполнителем определены в Приложении №1, являющемся неотделимой частью настоящего Договора.
1.4. Сроки проведения работ Исполнителем, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, не включают сроки утверждения работ Заказчиком.
1.5. Все работы, выходящие за рамки данного Договора, оформляются дополнительными соглашениями и оплачиваются отдельно.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет __________ рублей, в том числе НДС (18%) – __________ рублей.
2.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя согласно авансовой схеме работы: путём внесения предоплаты в размере 100% суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
2.3. Оплата услуг Исполнителя в размере, определенном в п.2.1 настоящего Договора, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя.
2.4. Стоимость работ и порядок оплаты по дополнительным услугам Заказчика определяется дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель берёт на себя обязательства по выполнению работ по созданию Сайта Заказчика, указанных в Приложении №1 настоящего Договора.
3.1.2. В процессе проведения работ по созданию Сайта Исполнитель обязуется предложить Заказчику от __________ макетов дизайна на выбор. На основе одного утверждённого Заказчиком макета дизайна происходит создание Сайта.
3.1.3. После окончания работ по созданию Сайта по желанию Заказчика Исполнитель обязан однократно внести в созданный Сайт правки и выполнить доработки, не влекущие изменения в структуре и/или дизайнерском решении Сайта. Доработки Сайта выполняются в течение __________ рабочих дней с момента предоставления Заказчиком перечня работ. Перечень работ может быть предоставлен Заказчиком в течение __________ дней с момента сдачи проекта.
3.1.4. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставлять ему (Заказчику) информацию о ходе проведения работ и промежуточных результатах.
3.1.5. По завершению проекта Исполнитель обязан в течение __________ рабочих дней со дня окончания работ, предоставить Заказчику на подпись Акт выполненных работ.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя по настоящему Договору согласно условиям Раздела 2 настоящего Договора.
3.2.2. Для осуществления Исполнителем своих обязательств, указанных в п.3.1.2 Заказчик обязуется предоставить исходную информацию: пожелания по дизайну Сайта, цветовому решению и так далее.
3.2.3. Для начала выполнения работ по созданию Сайта Заказчик обязуется предоставить заполненный Бриф по форме Исполнителя и материалы для размещения на Сайте (текстовые и графические), а так же элементы фирменного стиля, если таковые имеются. Вся информация предоставляется в электронном виде.
3.2.4. Заказчик обязуется в течение __________ дней с момента сдачи проекта рассмотреть предоставленные Исполнителем результаты выполнения работ по каждой задаче, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору и составить список доработок по проекту, если таковые должны быть выполнены Исполнителем согласно п.3.1.3 настоящего Договора. Работы по настоящему Договору считаются выполненными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение __________ дней с момента сдачи проекта Заказчиком не предоставлен список доработок по сданному Сайту.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. На размещение на страницах созданного Сайта информации об авторстве: логотипа разработчика (Исполнителя) и ссылки на его (Исполнителя) сайт. Срок размещения данной информации (логотипа и ссылки) соответствует сроку использования созданного в соответствии с настоящим Договором Сайта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Фактом окончания обязательств Исполнителя по настоящему Договору считается полное выполнение работ в соответствии с Приложением №1 настоящего Договора, что подтверждается __________ (актом).
4.3. Исполнитель не несет ответственность за качество и скорость доступа к Сайту Заказчика со стороны Заказчика, осуществляемых по каналам связи операторов и Интернет-провайдеров, если данная проблема возникла не по вине Исполнителя.
4.4. Исполнитель не несет юридическую, материальную или иною ответственность за размещенную Заказчиком информацию на принадлежащем ему Сайте и вправе расторгнуть настоящий Договор в случае размещения Заказчиком информации, которая противоречит нормам законодательства Российской Федерации в области информационной политики и рекламы.
4.5. Исполнитель не несет ответственность в обстоятельствах, являющихся форс-мажорными, не зависящими от Исполнителя, т. е. обстоятельствами «непреодолимой силы», к числу которых относится сбои в работе телекоммуникационных сетей и оборудования третьих лиц.
4.6. Заказчик обязуется использовать сеть Интернет только легальным способом и не переносить на Исполнителя ответственность за ущерб любого рода, понесенный Заказчиком или третьей стороной в ходе использования Заказчиком услуг Исполнителя.
5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. При наступлении, указанных в п.5.1 настоящего Договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов.
5.3. В связи с возникшими обстоятельствами непреодолимой силы стороны должны подписать протокол о прекращении действий настоящего Договора, либо согласовать совместные действия по преодолению неблагоприятных последствий указанных обстоятельств. В случае прекращения действия настоящего Договора в результате возникших обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязуются вернуть друг другу все полученное по настоящему Договору, за исключением возмещения Заказчиком Исполнителю реально понесенных расходов последним, в связи с частичным или полным оказанием услуг.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами, споры передаются в Арбитражный суд ____________________ , где рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания или расторжения.
7.2. Изменение условий настоящего Договора и его расторжение могут быть произведены по соглашению сторон. Предложения о внесении дополнений и изменений рассматриваются сторонами не позднее, чем в __________ -дневный срок и оформляются дополнительным соглашением.
7.3. Расторжение настоящего Договора производится путем направления стороной-инициатором расторжения письменного уведомления другой стороне за __________ рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. При этом настоящий Договор считается расторгнутым по факту произведения Сторонами взаиморасчетов.
8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
8.1. По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику исключительные права на следующие элементы созданного Сайта:
8.1.1. Текстовые материалы, размещённые на страницах Сайта.
8.1.2. Графические элементы, используемые при оформлении Сайта. Исполнитель не может гарантировать соблюдение третьими лицами исключительных прав Заказчика на текстовые материалы и графические элементы, используемые на Сайте, с момента сдачи результатов работ по настоящему Договору. При этом Заказчик гарантирует, что все предоставленные материалы (графические и текстовые) принадлежат ему и свободны от претензий третьих лиц.
8.2. По завершении работ по проекту Исполнитель передает Заказчику неисключительные права на следующие элементы Сайта:
8.2.1. Система управления Сайтом (cms): ____________________ .
8.2.2. Шаблон Сайта, исключая текстовое и графическое наполнение, являющееся собственностью Заказчика и предоставленное им для разработки Сайта;
8.3. Переданные Исполнителем Заказчику имущественные права на Сайт согласно условиям настоящего Договора не имеют ограничений по территории их использования.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.
9.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель назначает со своей стороны уполномоченного представителя (менеджера проектов).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Заказчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
Исполнитель
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
11. ПОДПИСИ СТОРОН
|
Заказчик
|
Исполнитель
|
Какие документы обычно идут вместе с договором подряда на разработку сайта
Для разработки сайта комплект включает базовый договор подряда, техническое задание, акт приёмки готового сайта и соглашение о расторжении.
В комплекте
5
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
2
Еще 3 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Базовый договор подряда для сверки конструкции отношений, расчётов и порядка приёмки результата.
Обычно с него начинают.
Фиксирует требования к функциональности, дизайну и составу работ по созданию сайта как обязательное приложение.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Детализирует стоимость разработки по этапам и видам работ.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Оформляет передачу готового сайта заказчику и переход прав на текстовые и графические материалы.
Нужен, чтобы зафиксировать результат или этап.
Используется при досрочном прекращении договора по соглашению сторон.
Помогает корректно закрыть этап или отношения.
Когда подходит этот шаблон
Шаблон подходит, когда заказчик заказывает разработку и размещение сайта у исполнителя-подрядчика: юрлица или ИП. Исполнитель делает сайт по техническому заданию из Приложения №1, предлагает варианты дизайна, вносит правки один раз бесплатно и передаёт готовый сайт с исключительными правами на текстовые и графические материалы.
Не подходит, если нужно: поддерживать уже готовый сайт (нужен договор на информационное сопровождение), продвигать сайт в поисковых системах (нужен договор на SEO-продвижение) или разработать мобильное приложение.
- Заказчик — юридическое лицо или ИП, заказывающее сайт для бизнеса
- Исполнитель выполняет полный цикл: дизайн, верстку, размещение на хостинге
- Состав и сроки работ фиксируются в Приложении №1 — без него договор не работает
- Оплата 100% авансом до начала работ
- Исполнитель вправе разместить свой логотип на сайте как атрибуцию автора
Что проверить перед подписанием
Главный риск этого шаблона — в том, что исключительные права (раздел 8) распространяются только на текстовые материалы и графику, но не на программный код и движок сайта. Если для вас важна передача прав на код, нужно дополнить раздел 8 или перейти на договор авторского заказа на разработку кода с передачей исключительного права.
- Приложение №1 с полным техническим заданием — обязательно, без него договор не имеет предмета
- Раздел 8: права на код сайта явно не передаются — проверить, нужно ли добавить
- Пункт 2.2: 100% предоплата — высокий риск для заказчика; при необходимости заменить на поэтапную оплату
- Пункт 3.2.4: молчаливое принятие — если заказчик не ответил в срок, работа считается принятой
- Пункт 3.3.1: право исполнителя на логотип на сайте — можно исключить по согласованию сторон
- Пункты 3.1.3 и 3.2.4: сроки рассмотрения правок и приемки — заполнить конкретными цифрами
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Основа договора: разработка сайта — это подряд, а не оказание услуг. Это важно: результат работы материален (сайт), его можно принять или отклонить, в отличие от услуги.
Основание: ГК РФ
Полезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Практический разбор договора подряда: как описать результат, задание, материалы, этапы, акты, замечания и оплату так, чтобы спор не ушел в бесконечную приемку, доработки без конца и удержание денег за якобы незакрытый этап.
Практический разбор приемки по ГПХ: что именно сдавать, когда подписывать акт, как формулировать замечания, как разводить частичную приемку и доработку и почему слабый блок приемки ломает даже хороший договор, особенно в работе с самозанятыми и поэтапными подрядчиками.
Практический разбор, как корректно оформить расторжение по соглашению сторон: какую дату прекращения выбрать, как закрыть расчеты, акты, имущество, ключи и доступы, и как сформулировать финальный текст так, чтобы спор не вернулся через месяц уже вокруг выезда, депозита или последней оплаты.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Подрядчик разрабатывает сайт и оказывает услуги по его дальнейшему обслуживанию, а заказчик принимает результат и оплачивает работы по этапам. Ключевые условия здесь - техническое задание, порядок приемки, переход исключительных прав, сроки поддержки и право удержания результата до оплаты.
Шаблон для найма проектировщика на разработку технической документации. Документ закрывает предмет и стоимость работ, сроки выполнения, обязанности сторон и ответственность.
Документ оформляет выполнение работ подряда на разработку программных средств учебного назначения, включая содержание задания, сроки, этапы и требования к результату. Исполнитель обязан выполнить работу в согласованном объёме, а Заказчик — принять результат и оплатить его после проверки либо поэтапной сдачи. Договор помогает заранее урегулировать приёмку, устранение недостатков, передачу прав на результат и ответственность за просрочку.
Документ оформляет выполнение работ подряда на изготовление типового сайта, включая содержание задания, сроки, этапы и требования к результату. Исполнитель обязан выполнить работу в согласованном объёме, а Заказчик — принять результат и оплатить его после проверки либо поэтапной сдачи. Договор помогает заранее урегулировать приёмку, устранение недостатков, передачу прав на результат и ответственность за просрочку.