Договор подряда на выполнение проектно-изысканных работ по землеустройству (внутрихозяйственное землеустройство)
Подрядчик обязуется выполнить проектно-изыскательные работы по землеустройству для Заказчика. Заказчик принимает результаты и производит оплату. Договор регулирует этапы, сроки и ответственность сторон.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
подряда на выполнение проектно-изысканных работ по землеустройству (внутрихозяйственное землеустройство)
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить Работы, заключающиеся в разРаботке проекта рационального использования земель и их охраны, в котором должны содержаться предложения по природно-сельскохозяйственному районированию земель (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ.
1.2. Работы будут проводиться на территории (далее по тексту – «Участок») ____________________ , расположенной: ______________________ .
1.3. Требования к Работам содержатся в Задании Заказчика.
1.4. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой Работе содержатся в технических условиях на выполнение Работ, разРаботанных на основании соответствующих нормативных правовых актов, и являются обязательными для исполнения Подрядчиком землеустроительных Работ по условиям настоящего договора и осуществления государственной экспертизы землеустроительной документации. Технические условия являются частью настоящего Договора.
1.5. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.6. Землеустроительная документация, являющаяся результатом проектно-изыскательских Работ по настоящему договору подлежит обязательному согласования и утверждению уполномоченными органами. Подрядчик гарантирует утверждение изготовленной им землеустроительной документации уполномоченными органами.
1.7. Землеустроительная документация, являющаяся итогом проектно-изыскательских Работ по настоящему договору составляется Подрядчиком в 3-х экземплярах, один из которых передается ____________________ .
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
- выполнять Работы в соответствии с Техническими условиями, землеустроительной документацией имеющейся в отношении Участка и иными исходными данными;
- по окончании землеустроительных Работ по настоящему договору передать Заказчику готовые к согласованию и проекты;
- согласовать с Заказчиком результаты выполненных Работ (этапов).
2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
- уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре;
- согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных Работ (этапов);
- использовать выполненные Работы на цели, предусмотренные Договором;
- не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Работ по настоящему договору составляет __________ рублей. НДС составляет __________ рублей. Общая стоимость Работ (с учетом НДС) по договору составляет __________ рублей.
3.2. В течение __________ банковских дней после подписания настоящего Договора Заказчик обязуется перечислить Подрядчику, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере __________ % от общей стоимости Работ по договору, что составляет __________ рублей, включая НДС.
3.3. Заказчик обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости Работ по договору после принятия от Подрядчика по актам сдачи-приемки Работы в течение __________ банковских дней после их подписания.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка и оценка выполненных Работ определяется в соответствии с требованиями технических условий, а также нормами действующего законодательства РФ, регулирующего земельные отношения.
4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническими условиями.
4.3. При завершении Работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки Работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническими условиями.
4.4. Заказчик обязуется принять Работу в течение __________ дней со дня получения акта сдачи-приемки Работ и отчетных документов, указанных в п.4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке Работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых исправлений и сроков их выполнения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания Работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате Работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.4 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку в размере __________ % от суммы подлежащей оплате Заказчиком по условиям 3.1., 3.3. договора.
5.4. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором Работ в размере __________ % от суммы аванса, определенной п.3.2. договора.
5.5. При обнаружении недостатков в выполненных Работах (этапах) Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в согласованные сторонами сроки.
5.6. За невыполнение Работ по устранению недостатков в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от общей стоимости Работ, определенной п.3.1. договора. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи Работ.
5.7. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае неурегулирования спорных вопросов предают разрешение спора в Арбитражный суд.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При существенном возрастании стоимости Работ, оказываемых Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может, при согласии Заказчика, оплатить увеличение установленной цены Договора.
6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости Работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.
6.4. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению Работ, предусмотренных настоящим Договором.
6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
- Задание заказчика
- График выполнения работ
- Смета
- Акт сдачи-приемки Работ
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8. ПОДПИСИ СТОРОН
|
Подрядчик
|
Заказчик
|
Какие документы обычно идут вместе с договором подряда на проектно-изыскательские работы по землеустройству
Комплект для подряда на землеустройство: базовый договор, задание и технические условия, акт сдачи-приёмки документации и соглашение о расторжении.
В комплекте
5
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
3
Еще 2 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Базовый договор подряда — ориентир для сравнения структуры обязательств и приёмки.
Обычно с него начинают.
Фиксирует задание заказчика и технические условия для выполнения землеустроительных работ.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Определяет этапы и сроки разработки землеустроительной документации.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Акт приёмки землеустроительной документации — основание для оплаты каждого этапа.
Нужен, чтобы зафиксировать результат или этап.
Соглашение о расторжении договора подряда на проектные работы.
Помогает корректно закрыть этап или отношения.
Когда подходит этот шаблон
Шаблон предназначен для оформления отношений между землепользователем (Заказчик) и специализированной проектной организацией (Подрядчик), которая выполняет работы по внутрихозяйственному землеустройству: разрабатывает проект рационального использования земель, природно-сельскохозяйственного районирования, охраны земельных угодий. Типичные заказчики — сельскохозяйственные предприятия, крестьянские фермерские хозяйства, муниципальные органы, управляющие земельными ресурсами. Шаблон не подходит для строительных изысканий (геодезия, геология под здания) — это отдельный вид договора подряда на проектно-изыскательские работы по строительству.
Ключевая особенность: результат работ — землеустроительная документация — подлежит обязательному согласованию и утверждению уполномоченными органами, и Подрядчик гарантирует это утверждение (п. 1.6). Договор предусматривает аванс с доплатой по акту, а также неустойку для обеих сторон (раздел 5).
- Предмет: разработка проекта рационального использования земель с предложениями по природно-сельскохозяйственному районированию (п. 1.1)
- Технические условия — обязательное приложение к договору, без них предмет не определён (п. 1.4)
- Документация составляется в 3 экземплярах; судьба третьего экземпляра указывается в п. 1.7
- Подрядчик гарантирует утверждение документации уполномоченными органами (п. 1.6) — сильная гарантия
- Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков без согласия Заказчика (п. 6.4)
- Заказчик не может передавать результаты работ третьим лицам без согласия Подрядчика (п. 2.3)
Что проверить перед подписанием
Главный риск — неопределённость предмета договора. Без заполненных технических условий (п. 1.4) и задания Заказчика (п. 1.3) договор содержит лишь общее описание работ, что делает приёмку результата и взыскание неустойки крайне затруднительными. Кроме того, гарантия утверждения документации (п. 1.6) может оказаться нереалистичной, если Подрядчик не уточнил, какой именно орган должен её утвердить и в каком порядке.
- Убедиться, что задание Заказчика (п. 1.3) и технические условия (п. 1.4) подготовлены и подписаны до заключения договора
- Заполнить адрес и характеристики участка в п. 1.2 — без этого предмет договора не индивидуализирован
- Установить конкретный размер неустойки в пп. 5.3 и 5.4 (в % от суммы) — пробелы делают санкции неисполнимыми
- Согласовать в п. 3.2 размер аванса и срок его перечисления в банковских днях
- В п. 4.4 зафиксировать срок приёмки работ Заказчиком (рекомендуется 10–15 рабочих дней)
- Уточнить в п. 1.6, какой именно орган утверждает документацию, и включить это в календарный план
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Договор относится именно к этому виду подряда. Это означает применение специальных норм §4 главы 37 ГК РФ, в том числе об ответственности за недостатки документации.
Основание: ГК РФ
Полезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Практический разбор договора подряда: как описать результат, задание, материалы, этапы, акты, замечания и оплату так, чтобы спор не ушел в бесконечную приемку, доработки без конца и удержание денег за якобы незакрытый этап.
Практический разбор приемки по ГПХ: что именно сдавать, когда подписывать акт, как формулировать замечания, как разводить частичную приемку и доработку и почему слабый блок приемки ломает даже хороший договор, особенно в работе с самозанятыми и поэтапными подрядчиками.
Практический разбор, как корректно оформить расторжение по соглашению сторон: какую дату прекращения выбрать, как закрыть расчеты, акты, имущество, ключи и доступы, и как сформулировать финальный текст так, чтобы спор не вернулся через месяц уже вокруг выезда, депозита или последней оплаты.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Подрядчик обязуется выполнить для заказчика работы по капитальному строительству объекта в соответствии с проектной документацией и графиком работ. Заказчик предоставляет исходные данные, обеспечивает финансирование и принимает результат после завершения этапов или всего строительства. Договор регулирует сроки выполнения работ, стоимость строительства, порядок оплаты и ответственность сторон за отступления от проекта или нарушение сроков.
Подрядчик обязуется изготовить конструкции и выполнить сопутствующие работы, а заказчик - принять результат и оплатить его в согласованные сроки. Для такого договора критичны техническая документация, этапы сдачи, гарантийные обязательства и ответственность за отступления от задания.
Подрядчик выполняет ландшафтные работы по заданию заказчика, а заказчик принимает результат и оплачивает его по смете или этапам. Для такого договора важны состав работ, используемые материалы и растения, порядок приемки и гарантийные обязательства по результату.
Подрядчик обязуется выполнить монтаж, пуско-наладку, обучение и обслуживание систем для Заказчика. Заказчик принимает результаты работ и производит оплату. Договор устанавливает сроки, гарантии и ответственность сторон.