Договор подряда на выполнение работ по производству продукции
Подрядчик изготавливает продукцию по заданию Заказчика. Результат передается по акту сдачи и оплачивается по смете. Договор подряда предусматривает требования ГОСТа и неустойку за просрочку.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
подряда на выполнение работ по производству продукции
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика продукцию ______________________ , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Срок действия договора с «______» __________ 2026 г. по «______» __________ 2026 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Сторон
2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа ____________________ .
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно Техническому заданию.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает Заказчику в следующем порядке: ______________________ __________ .
2.4. Передача изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями Сторон.
3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена продукции определяется в Смете.
3.2. Оплата цены продукции производиться в течение __________ дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке: ____________________ .
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении __________ х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере __________ % стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере __________ % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше __________ дней – неустойку в размере __________ % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двуСтороннем акте, подписываемом представителями Сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере __________ % от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере __________ % от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из Сторон вправе взыскать с другой Стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
5.4. Приложения:
- Техническое задание (Приложение N __________ ).
- Смета (Приложение N __________ ).
- Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N __________ ).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ Сторон
|
Подрядчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
Заказчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
7. ПОДПИСИ Сторон
|
Подрядчик
|
Заказчик
|
Какие документы обычно идут вместе с договором подряда на выполнение работ по производству продукции
Комплект для производственного подряда: базовый договор, техническое задание, акт приёмки продукции и соглашение о расторжении.
В комплекте
5
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
2
Еще 3 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Базовый договор подряда для сверки структуры предмета, цены и порядка приёмки.
Обычно с него начинают.
Техническое задание с параметрами продукции: чертежи, ГОСТ/ТУ, образцы, комплектность.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Календарный план производства с контрольными точками и сроками сдачи партий.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Акт приёмки изготовленной продукции с фиксацией качества, комплектности и количества.
Нужен, чтобы зафиксировать результат или этап.
Соглашение о расторжении договора на производство продукции.
Помогает корректно закрыть этап или отношения.
Когда подходит этот шаблон
Шаблон предназначен для оформления отношений между заказчиком (производственным предприятием или компанией) и подрядчиком, который изготавливает продукцию по техническому заданию заказчика — из собственных или давальческих материалов. Отличие от договора поставки: здесь Подрядчик не продаёт уже готовую продукцию, а создаёт её специально под задание Заказчика. Договор не подходит, если изготовление является строительными или ремонтными работами — для этого применяется договор строительного подряда.
Особенность этого вида договора — двойное качественное регулирование: продукция должна соответствовать как техническому заданию (ГОСТ, ТУ, образцам), так и условиям о комплектности поставки. Приёмка по акту с фиксацией качества — обязательный элемент, без которого Подрядчик не может требовать оплаты.
- Стороны: Заказчик — инициатор производства, предоставляет ТЗ и принимает продукцию; Подрядчик — изготавливает продукцию
- Предмет — изготовление конкретной продукции в соответствии с техническим заданием (описание, чертежи, образцы, ГОСТ/ТУ)
- Договор охватывает как серийное производство партий, так и единичное изготовление под заказ
- Материалы для производства могут предоставляться Заказчиком (давальческое сырьё) или закупаться Подрядчиком самостоятельно
- Сдача-приёмка продукции оформляется актом с фиксацией соответствия ТЗ, комплектности и количества
- Гарантийный срок на изготовленную продукцию должен быть прямо указан в договоре
Что проверить перед подписанием
Главный риск Заказчика — расплывчатое техническое задание. Если ТЗ не описывает конкретные параметры (размеры, материалы, допуски, стандарты), Подрядчик изготовит продукцию в соответствии со своим пониманием задачи, и предъявить претензии к качеству будет крайне затруднительно. Техническое задание должно быть подписанным приложением к договору — не ссылкой на устные договорённости.
- Убедитесь, что техническое задание (ТЗ) оформлено как подписанное приложение с исчерпывающими требованиями к продукции
- Укажите конкретные сроки изготовления и критерии приёмки — объективные показатели, а не субъективные оценки
- Пропишите, кто предоставляет материалы: если Заказчик — согласуйте порядок приёмки давальческого сырья и ответственность за его сохранность
- Определите порядок действий при обнаружении брака: возможность переделки, сроки устранения, право Заказчика заказать продукцию у третьих лиц за счёт Подрядчика
- Установите гарантийный срок на готовую продукцию и порядок предъявления претензий по гарантии
- Оговорите право собственности на продукцию в процессе изготовления — особенно если Заказчик предоставил давальческое сырьё
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей её результата заказчику.
Данная норма подтверждает, что производство продукции по ТЗ является предметом договора подряда, а не поставки. Ключевой признак — результат работы создаётся специально под задание конкретного Заказчика.
Основание: ГК РФ
Полезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Практический разбор договора подряда: как описать результат, задание, материалы, этапы, акты, замечания и оплату так, чтобы спор не ушел в бесконечную приемку, доработки без конца и удержание денег за якобы незакрытый этап.
Практический разбор приемки по ГПХ: что именно сдавать, когда подписывать акт, как формулировать замечания, как разводить частичную приемку и доработку и почему слабый блок приемки ломает даже хороший договор, особенно в работе с самозанятыми и поэтапными подрядчиками.
Практический разбор, как корректно оформить расторжение по соглашению сторон: какую дату прекращения выбрать, как закрыть расчеты, акты, имущество, ключи и доступы, и как сформулировать финальный текст так, чтобы спор не вернулся через месяц уже вокруг выезда, депозита или последней оплаты.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Подрядчик выполняет работы силами бригады, а Заказчик согласовывает объем, материалы и порядок доступа на объект. Договор фиксирует цену работ, смету, сроки, состав бригады и приемку по акту.
Универсальный шаблон подряда на выполнение работ по заданию заказчика. Стороны сами определяют поставщика материалов. Включает гарантийный срок, субподряд, акт приёмки-сдачи и порядок расторжения.
Документ оформляет выполнение работ подряда на выполнение работ по изготовлению пластиковых карт, включая содержание задания, сроки, этапы и требования к результату. Исполнитель обязан выполнить работу в согласованном объёме, а Заказчик — принять результат и оплатить его после проверки либо поэтапной сдачи. Договор помогает заранее урегулировать приёмку, устранение недостатков, передачу прав на результат и ответственность за просрочку.
Подрядчик выполняет работы своими материалами, силами и средствами и передает Заказчику готовый результат. Договор определяет смету, сроки, порядок снабжения, приемки и ответственность за недостатки работ.