ПроДоговоры
База документов
Шаблоны договоров поставки

Договор поставки с условием о ежемесячных поставках

Поставщик передает товар Покупателю. Поставки осуществляются ежемесячно по спецификации. Договор устанавливает ответственность за нарушения.

Актуально на 2026 год
Скачать DOCXСкачать PDF

Быстрая навигация

К документуКомплектЧто проверитьFAQЗаконСтатьиСмежные

ДОГОВОР
поставки с условием о ежемесячных поставках

г.
«» 2026 г.

______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает товар в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Покупатель осуществляет учет поставок, информирует Поставщика о количестве товара, дате поступления и дате оплаты за поставленный товар. Для проведения сверок взаиморасчетов Покупатель сообщает Поставщику данные о взаиморасчетах за отчетный период.

1.3. За отчетный период принимается календарный месяц.

2. ЦЕНА ТОВАРА

2.1. Цена товара включает стоимость товара и упаковки.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:

3.1.1. Не позднее ____________________ доставить товар покупателю в ______________________.

3.1.2. В ____________________ срок по телефону или факсу сообщить Покупателю об отправке товара в адрес грузополучателя.

3.2. Обязанности Покупателя:

3.2.1. Принять купленный товар в течение ____________________ с момента его поступления на место назначения.

3.2.2. Предоставить место для размещения товара.

3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документ (акт приемки-передачи, товарные накладные).

3.2.4. Оплатить стоимость купленного товара.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата поставляемого товара осуществляется в течение __________ банковских дней со дня ____________________.

4.2. Расчет за поставленный Покупателю товар осуществляется в ____________________ форме.

5. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

5.1. Поставка товара производится на склад Покупателя, транспортом Поставщика, и осуществляется за счет Покупателя, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

5.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товаров считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5.4. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную, сертификат соответствия (гигиенический сертификат), удостоверение качества, ветеринарное свидетельство.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщику последний уплачивает Покупателю штраф в размере __________% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более чем __________% от стоимости соответствующей партии товара.

6.2. При недостаче товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость недопоставленного товара или возмещает недостачу при последующих поставках товара.

6.3. Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некачественного товара или замены некачественного экземпляра качественным.

6.4. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в общегражданском порядке, возмещая потерпевшей стороне, убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.

6.5. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.

6.6. При задержке оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере __________% стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки платежа, начиная с __________ дня, но не более __________% от стоимости соответствующей партии товара.

6.7. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю – с момента поступления денег за товар на р/с Поставщика.

7. ФОРС МАЖОР

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например, наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов, или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

7.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде г. ____________________ в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия договора с момента его подписания по «______» __________ 2026 года.

9.2. Договор может быть расторгнут:

9.2.1. По соглашению сторон.

9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.3. По форс-мажорным обстоятельствам.

9.3. Одностороннее расторжение договора не допускается.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
Покупатель
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик
Покупатель
Скачать DOCXСкачать PDF

Когда подходит этот шаблон

Шаблон предназначен для долгосрочных отношений между поставщиком и покупателем, когда товар нужно получать регулярно — каждый месяц. Отчётный период равен календарному месяцу (п. 1.3). Покупатель ведёт учёт поставок и регулярно сверяет взаиморасчёты с поставщиком (п. 1.2). Конкретные объёмы, цены и ассортимент каждой партии фиксируются в подписанной спецификации.

Шаблон не подходит для разовой поставки (там нужен обычный договор купли-продажи или поставки), для поставки на экспорт или для случаев, когда оплата производится до поставки — в данном шаблоне право собственности переходит к покупателю только после поступления денег на счёт поставщика (п. 6.7).

  • Ассортимент, количество и цены каждой партии определяются в спецификации — обязательном приложении к договору (п. 1.1)
  • Право собственности на товар переходит к покупателю только после оплаты (п. 6.7) — это защищает поставщика от риска неплаты
  • Доставка на склад покупателя, транспортом поставщика, за счёт покупателя, если иное не согласовано (п. 5.1)
  • Поставщик передаёт документы при каждой отгрузке: счёт-фактуру, накладную, сертификаты качества (п. 5.4)
  • Одностороннее расторжение договора не допускается (п. 9.3) — только по соглашению сторон или через суд
  • Сверка взаиморасчётов — ежемесячно; покупатель обязан сообщать данные за отчётный период (п. 1.2, п. 1.3)

Что проверить перед подписанием

Главный риск долгосрочного договора поставки с ежемесячными партиями — накопление задолженности. Покупатель берёт товар каждый месяц, а оплата откладывается. Поставщик должен обеспечить чёткий механизм контроля: пени за задержку, лимит отсрочки, право приостановить поставку при просрочке платежа.

  • Заполните все числовые поля пени за просрочку оплаты (п. 6.6) и за задержку поставки (п. 6.1) — без конкретных ставок пени не работают
  • Установите срок оплаты в п. 4.1 — привяжите его к дате накладной или акта приёмки, а не к «дате договора»
  • Определите порядок приёмки товара: срок приёмки (п. 3.2.1), форму акта, что происходит при выявлении недостачи (п. 6.2)
  • Согласуйте все товарные документы в п. 5.4: для продовольственных товаров важны ветеринарные свидетельства и удостоверения качества
  • Предусмотрите, что происходит при просрочке оплаты более двух периодов — вправе ли поставщик приостановить поставки
  • Убедитесь, что спецификация подписана до первой поставки — без неё договор не определяет, что именно поставляется (п. 1.1)

Частые вопросы

Выдержки из законов РФ

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Договор поставки отличается от розничной купли-продажи тем, что применяется в предпринимательской деятельности, а поставка осуществляется в обусловленный срок. В данном шаблоне срок — ежемесячно по спецификации.

Основание: ГК РФ