Договор поставки новогодних подарков
Поставщик обязуется поставлять новогодние подарки Покупателю. Покупатель принимает и оплачивает товар по заявкам с предоплатой. Договор определяет условия качества, расчетов и ответственности.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
поставки новогодних подарков
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется надлежащим образом принимать и оплачивать новогодние подарки Поставщика (в дальнейшем – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным в Приложении №1, на каждую конкретную поставку, что подтверждается товарно-транспортными документами.
1.2. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставки Товара осуществляются на основании заявок Покупателя при условии предоплаты.
2.2. Объем и сроки, доставка товара согласовываются Сторонами в соответствии с п.1.1 договора.
2.3. Способ доставки продукции (доставка Поставщика) согласовывается сторонами в Приложении №1 при согласовании поступившего от Покупателя заказа.
2.4. Товар становится собственностью Покупателя с момента передачи товара Покупателю (уполномоченному им лицу, перевозчику и т.д.).
2.5. Обязанности Поставщика по отпуску и отгрузке, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.
2.6. Поставщик оставляет за собой право на изменение состава подарка на аналогичный состав.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать сертификату качества Госстандарт России и другой действующей нормативно-технической документации.
3.2. В связи с имеющимися отклонениями веса штучной продукции, фактический вес подарка может иметь допуск __________ %.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена товара определяется Приложением №1 к договору поставки.
4.2. Расчеты за каждую поставленную партию Товара производятся безналичном порядке, в течении __________ дней с момента выставления счета на оплату за каждую поставленную партию:
- безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем исполнения обязательств Покупателем по оплате Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- расчет наличными денежными средствами путем внесения денежной суммы в кассу Поставщика.
4.3. В случае отказа от сделки, возврат денежных средств производится на основании письменного заявления покупателя в течении __________ дней со дня получения заявления поставщиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность, в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения своих обязательств по договору, в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Сторона, допустившая задержку выполнения своих обязательств по настоящему договору, обязана заплатить другой Стороне пеню в размере __________ % от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от выполнения настоящих обязательств по настоящему Договору, если другая Сторона не согласится на иное.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: эпидемий, пожара, стихийных бедствий, военных операций любого рода. Если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора и при условии, что обе Стороны не могли их предвидеть. В этом случае сроки исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору должны быть продлены на период действия этих обстоятельств.
6.2. Стороны обязаны в письменной форме информировать друг друга о начале действий форс-мажорных обстоятельств не позднее пяти дней с момента их наступления.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «______» __________ 2026 г.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
8.2. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. К письменной форме в рамках данного договора приравнивается обмен документами посредством факсимильной связи, согласно ст.434 ГК РФ.
8.3. Все спорные ситуации, возникающие между Сторонами, решаются на основе взаимного доверия и сотрудничества. В случае невозможности разрешения данных ситуаций путем переговоров, дело может быть передано на рассмотрение в Арбитражный суд г. ____________________ .
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Поставщик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
Покупатель
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
10. ПОДПИСИ СТОРОН
|
Поставщик
|
Покупатель
|
Какие документы обычно идут вместе с договором поставки новогодних подарков
Поставка новогодних подарков требует спецификации с ассортиментом наборов, инструкции по отгрузке и акта сверки по поставке.
В комплекте
5
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
2
Еще 3 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Базовый договор поставки товара для сравнения условий разовой поставки подарков.
Обычно с него начинают.
Фиксирует состав наборов, количество, стоимость и сроки поставки новогодних подарков.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Указывает данные получателей при доставке подарков в несколько точек.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Нужен для закрытия поставки подарков и сверки оплаченного и полученного.
Нужен, чтобы зафиксировать результат или этап.
Используется при отмене или изменении заказа новогодних подарков.
Помогает корректно закрыть этап или отношения.
Когда подходит этот шаблон
Шаблон предназначен для компаний, которые закупают новогодние подарочные наборы для сотрудников или партнёров оптом у специализированного поставщика. Покупатель — как правило, организация, заказывающая подарки для корпоративных нужд; Поставщик — производитель или оптовый дистрибьютор готовых подарочных наборов. Специфика договора — ярко выраженная сезонность: заказ должен быть размещён заблаговременно (август–октябрь), а поставка выполнена строго до начала новогодних праздников.
Договор не подходит для розничной покупки готовых подарков или для изготовления брендированных корпоративных подарков — в последнем случае нужен договор подряда на изготовление продукции с ТЗ на оформление. Ключевой риск этого договора — просрочка поставки в предпраздничный период, когда найти замену в сжатые сроки практически невозможно.
- Стороны: Поставщик — оптовый поставщик новогодних подарочных наборов; Покупатель — компания или ИП, закупающий подарки для корпоративных нужд
- Ассортимент и состав наборов фиксируются в Приложении (спецификации) — это ключевой документ для этого договора
- Заявка на поставку с указанием количества, вида упаковки и дат доставки должна быть подана заблаговременно
- Предоплата (полная или частичная) — стандартное условие для сезонного товара с ограниченным производством
- Срок поставки критически важен: просрочка в новогодний период, как правило, делает товар бесполезным
- Маркировка и упаковка наборов (логотип компании-покупателя, открытки) согласовываются отдельным приложением
Что проверить перед подписанием
Главный риск Покупателя — размытые сроки поставки и отсутствие жёсткой неустойки за просрочку. Поставщик, перегруженный в предпраздничный период, может задержать партию на неделю, что делает подарки бесполезными — праздники прошли. Необходимо прописать конкретную дату поставки (не диапазон), размер неустойки за каждый день просрочки и право Покупателя немедленно отказаться от товара с возвратом предоплаты при пропуске срока более чем на N дней.
- Установите конкретную дату поставки (не 'до 31 декабря', а конкретный день, например 20 декабря) с учётом времени на проверку комплектности
- Зафиксируйте состав каждого набора в Приложении с перечислением позиций, весом/объёмом содержимого, фотографиями или образцами
- Согласуйте размер неустойки за просрочку — не менее 0,5–1% от стоимости непоставленных товаров в день
- Предусмотрите право Покупателя отказаться от договора и потребовать возврат предоплаты при просрочке свыше 3–5 дней
- Определите порядок замены дефектных позиций: замена на аналогичный товар или возврат стоимости
- Уточните порядок подтверждения соответствия товара образцам — протокол осмотра образцов или фото-согласование
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.
Базовая норма: договор поставки предполагает предпринимательский характер обеих сторон. Корпоративная закупка подарков для сотрудников попадает под этот договор, а не под розничную куплю-продажу. Это важно для выбора применимых норм при спорах о качестве и сроках.
Основание: ГК РФ
Полезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Поставщик обязуется поставить цемент согласованной марки и в установленном объеме, а покупатель - принять товар и оплатить его по графику. Практически важны условия предоплаты, способ доставки, порядок приемки по количеству и качеству и ответственность за недопоставку.
Поставщик обязуется поставить строительный кирпич в согласованных количестве, ассортименте и сроки, а покупатель - принять товар и оплатить его на условиях договора. Практически важны порядок изменения цены, условия самовывоза или доставки, приемка по количеству и качеству, а также ответственность за недопоставку.
Поставщик обязуется передать офисную технику в собственность покупателя, а покупатель - принять товар и оплатить его в согласованные сроки. Ключевые условия здесь - комплектация, гарантия, порядок поставки и приемки, а также ответственность за брак и просрочку.
Поставщик обязуется поставить деревянные поддоны Покупателю. Покупатель оплачивает и принимает поддоны по заявке. Договор регулирует качество, расчеты и сроки поставки.