Договор на сервисное обслуживание дизель-генератора
Заказчик поручает Исполнителю выполнение работ по сервисному обслуживанию дизель-генератора. Исполнитель организует производство работ согласно технической документации и нормам. Договор устанавливает стоимость, сроки действия и ответственность сторон.
Быстрая навигация
ДОГОВОР
на сервисное обслуживание дизель-генератора
|
г.
|
«» 2026 г.
|
______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________ в лице ______________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сервисному обслуживанию дизель-генератора типа ______________________.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ после предоставления акта выполненных работ.
2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ
2.1. Стоимость сервисного обслуживания дизель-генератора (в месяц) составляет __________ рублей.
2.2. Запасные части и материалы для проведения любых работ выполняемых в порядке технического обслуживания и планового/аварийного ремонта в стоимость договора не входят.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
3.1. Расчет производится по фактически выполненным работам, на основании акта выполненных работ.
3.2. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета или платежных документов, выплачивается только часть суммы по договоренности. Остальная сумма не выплачивается до тех пор, пока не будут проведены все необходимые проверки, после чего обе стороны должны будут придти к соглашению по вопросу следующих выплат.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия договора: начальный срок: «______» __________ 2026 года; конечный срок: «______» __________ 2026 года.
4.2. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного исполнения обязательства сторонами.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Организовать производство работ на объекте в соответствии с технической документацией.
5.1.2. Обеспечить на объектах выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране строительной площадки и охране окружающей среды при проведении работ по техническому обслуживанию.
5.1.3. Выполнение работ необходимо производить согласно требования СНиП, ПУЭ, ГОСТ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Организовать беспрепятственный допуск персонала Исполнителя на объект для выполнения работ входящих в объем сервисного обслуживания.
5.2.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в течения __________ рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно условиям договора.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в тех случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.
6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение __________ рабочих дней со дня их обнаружения.
6.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза.
6.4. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора, несет сторона, допустившая просрочку.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. В случае ненадлежащего исполнения работ Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в работе в срок, указанный в п.6.1 договора.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Исполнитель гарантирует:
8.1.1. Выполнение всех регламентных работ в полном объеме и в сроки;
8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;
8.1.3. Нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение срока договора.
9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
9.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее __________ дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде ____________________ в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
11.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
11.3. Заказчик вправе расторгнуть договора в следующих случаях:
- снижения качества работ, в результате нарушения Исполнителем условий договора;
- несоблюдением, со стороны Исполнителя, сроков окончания работ.
11.4. Если Исполнителем не были устранены отступления от условий договора и недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с возмещением причиненных убытков.
11.5. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.
11.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
12.3. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
12.4. Исполнитель не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без письменного согласия Заказчика.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Заказчик
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
Исполнитель
Юр. адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
Банк:
Рас./счёт:
Корр./счёт:
БИК:
|
14. ПОДПИСИ СТОРОН
|
Заказчик
|
Исполнитель
|
Какие документы обычно идут вместе с договором на сервисное обслуживание дизель-генератора
Для сервисного обслуживания ДГУ нужны базовый договор на услуги, перечень обслуживаемого оборудования с регламентом работ, заявка на выезд, акт закрытия заявки и уведомление о расторжении.
В комплекте
6
документов и форм, которые обычно идут рядом с этим шаблоном.
Обязательно
2
Еще 4 документов могут понадобиться дополнительно.
С чего начать
Сначала откройте обязательные документы. Потом добавьте те, что нужны именно в вашей ситуации.
Базовый договор возмездного оказания услуг — полезен для сравнения с более специализированным шаблоном на обслуживание ДГУ.
Обычно с него начинают.
Нужно для фиксации перечня регламентных работ, периодичности обслуживания и состава каждого вида ТО.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Полезна для оформления отдельных заявок на внеплановые выезды по аварийным обращениям.
Помогает вынести детали в отдельный документ.
Нужен для подтверждения закрытия каждого сервисного обращения и отсутствия незакрытых претензий по заявке.
Нужен, чтобы зафиксировать результат или этап.
Нужна, если исполнитель нарушил сроки реагирования на заявку или проведения планового ТО.
Нужен для уведомления, претензии или изменения условий.
Универсальное соглашение для прекращения договора по взаимному согласию с фиксацией финальных расчетов.
Помогает корректно закрыть этап или отношения.
Когда подходит этот шаблон
Шаблон подходит для оформления регулярного сервисного обслуживания дизельного генератора (ДГУ) — источника резервного питания. Исполнитель обязуется выполнять технические осмотры, плановое и аварийное обслуживание, а Заказчик — обеспечивать доступ и оплачивать ежемесячную стоимость услуг. Стоимость расходных материалов и запасных частей в цену договора не входит и оплачивается отдельно (п. 2.2).
Шаблон не подходит для разовых ремонтных работ (там используется договор подряда) или для комплексного технического обслуживания объекта с несколькими видами инженерного оборудования. Также не применяется для аренды генератора.
- Предмет договора — сервисное обслуживание ДГУ конкретного типа (марка, модель указываются в п. 1.1)
- Стоимость обслуживания фиксируется в рублях в месяц (п. 2.1) — запчасти и расходники оплачиваются сверх этой суммы
- Расчёт производится по фактически выполненным работам на основании акта выполненных работ (п. 3.1)
- Исполнитель обязан выполнять работы по СНиП, ПУЭ и ГОСТ (п. 5.1.3) и соблюдать требования пожарной и электробезопасности
- Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный допуск персонала Исполнителя на объект (п. 5.2.1)
- При частичном несогласии Заказчика с суммой счёта выплачивается согласованная часть, остаток — после урегулирования спора (п. 3.2)
Что проверить перед подписанием
Главный риск при сервисном обслуживании ДГУ — неопределённость состава работ. Если договор не содержит перечня регламентных операций (замена масла, фильтров, проверка аккумулятора, тестовый запуск), Исполнитель вправе ограничиться минимальным осмотром, считая его «сервисным обслуживанием». При аварии ДГУ из-за непроведённого регламента Заказчик не сможет взыскать убытки, не доказав конкретную обязанность Исполнителя.
- Проверить наличие Приложения с перечнем регламентных работ: плановые ТО (ежемесячно, квартально, ежегодно), их состав и периодичность
- Убедиться, что указаны сроки реакции на аварийный вызов — время выезда специалиста с момента поступления заявки
- Уточнить, входят ли в стоимость ежемесячного обслуживания тестовые пуски ДГУ под нагрузкой
- Проверить, кто отвечает за хранение запасных частей на объекте (НЗ), если это предусмотрено
- Убедиться, что указана ответственность Исполнителя за повреждение ДГУ, возникшее по его вине при проведении работ
- Проверить условие страхования гражданской ответственности Исполнителя при работах с электрооборудованием
Частые вопросы
Выдержки из законов РФ
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Сервисное обслуживание ДГУ является договором возмездного оказания услуг. К нему применяются нормы гл. 39 ГК РФ, а также общие положения о подряде в части, не противоречащей сущности услуг.
Основание: ГК РФ
Полезные статьи по теме
Разборы по условиям, рискам и типичным ошибкам вокруг этого шаблона.
Практическая инструкция для заказчика: как оформить односторонний отказ от договора услуг по ст. 782 ГК РФ, что написать в уведомлении, как доказать вручение, как определить дату прекращения, как закрыть доступы и материалы и как посчитать аванс и фактические расходы без нового спора о деньгах.
Практический разбор, как корректно оформить расторжение по соглашению сторон: какую дату прекращения выбрать, как закрыть расчеты, акты, имущество, ключи и доступы, и как сформулировать финальный текст так, чтобы спор не вернулся через месяц уже вокруг выезда, депозита или последней оплаты.
Разбор формулировок и практических признаков, из-за которых гражданско-правовой договор начинает выглядеть как трудовой: подчинение, график, рабочее место, процесс вместо результата, постоянные обязанности, размытая приемка и неверно выбранная модель услуг или подряда.
Смежные документы
Если нужен близкий по смыслу шаблон, посмотри другие документы из этого раздела.
Арендодатель передает дизель-генератор Арендатору во временное владение и пользование. Арендатор вносит арендную плату и поддерживает имущество в исправном состоянии. Договор определяет условия доставки, ремонта и ответственности сторон.
Исполнитель принимает на обслуживание и ремонт торговую технику заказчика и выполняет работы по заявкам в согласованные сроки. Важно определить перечень техники, регламент обслуживания, оплату ремонтов и замененных деталей, а также порядок приемки после устранения неисправностей.
Гостиница размещает и обслуживает туристов по заявкам Заказчика, а Заказчик соблюдает согласованный порядок бронирования и оплаты. Договор регулирует аннуляцию заявок, расчеты, ответственность сторон и условия форс-мажора.
Исполнитель оказывает услуги Заказчику по вывозу отходов. Услуги предоставляются по заявкам с объектов Заказчика. Договор определяет номенклатуру отходов, порядок оплаты и ответственность сторон.